A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规
定严格履行 C.总承包单位可以按合同D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程规定对工程项目进行分发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包包，但不得倒手转包 合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 参考答案：A
2、建设工程项目一般应采用（ ?）。
B.邀请招标 D.其他组织招标
A.公开招标方式 C.有限招标 参考答案：C
3、资格预审程序中应首先进行（ ）。
B.发出资格预审通知书 D.发售资格预审文件
A.资格预审资料分析 C.发布资格预审通告 参考答案：B
4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ），并标明排列顺序。
－3人 －5人
－2人 －4人 参考答案：C
5、招标人与中标人签订合同后（ ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
参考答案：A
B.承包人和发包人 D.地点
6、建设工程合同的最基本要素是（ ）。
A.标的 C.时间 参考答案：D
7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ ）。
B.单价合同 D.邀请合同
A.总价合同 C.成本加酬金合同
参考答案：D
8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ ）。
B.工程进度款 D.价格调整条款
A.预付款 C.退还保留金 参考答案：B
9、下列不属于完善合同条件问题的是（ ）。
B.工程量及价格单 D.关于施工占地
A.关于工程交付 C.关于合同图纸 参考答案：D
10、建设工程的建设合同大体上不包括（ ）阶段。
B.设计 D.造价
B.工程项目总承包合同 D.勘察.设计或施工总承包合同
A.勘察 C.施工 参考答案：A
11、Bot合同又称（ ）。
A.特许权协议书
C.单位工程施工承包合同 参考答案：D
12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（ ）。
B.《通用条款》
D.《建设工程质量管理条例》
A.《协议书》 C.《专用条款》 参考答案：A
13、工程分包是针对（ ）而言。
B.专业工程分包 D.转包
A.总承包 C.劳务作业分包 参考答案：A
14、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（ ）。
B.工期 D.质量与安全
A.工程质量标准 C.工程变更 参考答案：A
15、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是
（ ）。
A.保障.保险及担保 C.质量与安全 参考答案：B
B.合同的生效
D.双方一般权利和义务
16、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（ ）。 A.词语定义及合同文件 C.竣工验收与结算 参考答案：D
B.分包工程概况 D.工期
17、.下列不属劳动报酬采用的方式的是（ ）。
B.按确认的工时计算 D.按确认的质量计算
A.固定劳动报酬（含管理费） C.按确认的m程量计算 参考答案：B
18、工程承包人确认结算资料后（ ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
参考答案：A
19、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ ）。
B.《协议书》 D.《专用条款》
A.按本合同关于争议的约定处理 C.《通用条款》 参考答案：A
20、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（ ）天。
参考答案：A
21、索赔程序和争执的解决主要分析（ ）。
A.争执的解决方式 B.任的开始
C.工程所有权的转D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开让 始 参考答案：A
22、建设工程合同实施控制的作用是（ ）。
A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调B.分析合同执行
整合同实施过程，达到合同总目标 C.分析合同差异的责任 参考答案：A
差异的原因 D.问题的处理
B.问题的处理
D.分析合同执行差异的责仟
23、下列不属于合同诊断的内容的是（ ）。
A.技术措施B．问题的处理 C.分析合同差异责任 参考答案：A
24、下列不属于工程问题的四类措施的是（ ）。
B.技术措施 D.合同措施
A.问题的处理 C.经济措施 参考答案：A
25、下列不属于合同资料种类的是（ ）。
B.工程实施中产生的各种资料 D.合同资料的收集
A.合同分析资料
C.工程实施中的各种记录.施工日记等 参考答案：D
26、下列不属于资料文档管理的内容的是（ ）。
B.合同资料的收集 D.资料的归档
A.合同分析资料 C.资料整理 参考答案：A
27、以下关于索赔的说法不正确的是（ ）。
B.索赔是双向的
D.承包人可以向发包人索赔
A.索赔是相互的B．索赔是双向的 C.发包人不可以向承包人索赔 参考答案：C
28、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。
A.建设单位办理土地征用，拆迁补偿.平整施工B.向承包人提供施工场地的工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开程地质和地下管线资料，保证工后继续解决以上事项的遗留问题 数据真实，位置准确 C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计D.确定水准点与坐标控制点，报表 以书面形式交给承包人，并进
行现场交验
29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ） A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
参考答案：C
C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
30、.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。 A.合同签字日起按投标文件中承诺
B.合同签字日起按招标文件中要求
参考答案：D
C..合同约定的开工日起按投标文件中D.合同约定的开工日起按招标文件中承诺 要求 参考答案：C
31、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追B.停工责任在承包人，由承包加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应人承担发生的费用，相应顺延顺延工期 工期 C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答D.停工责任在承包人，由承包复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责人承担发生的费用，工期不予任 顺延
32、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。 A.拒付货款并索赔
C.按照实际交货数量及时付款 参考答案：B
B.按照订购数量及时付款 D.待供货方补足数量后再付
参考答案：B
33、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再向业主索
要 C.不予支付，以自己的名义向工程师提D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 交索赔报告 参考答案：C
34、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ）
A.行政法律关系 B.民事权利义务关系 C.刑事法律关系 D.经济侵权关系
参考答案：B
35、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ）
A.业主的代理人 B.业主的委托人 C.施工合同的当事人 D.绝对独立的第三人
参考答案：A
36、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ）
A.主合同 B.从合同
C.独立合同 D.无条件地必须履行的合同
参考答案：B
37、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ ）
A.按裁决自觉执行 B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C.可向人民法院起诉 D.向合同管理机关申诉
参考答案：A
38、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（ ）。 A.额外服务 B.附加服务 C.延长服务 D.非监理服务
参考答案：B
39、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。
A.能力 B.报价 C.信誉 D.经济实力
参考答案：A
40、中标的承包商将由（ ）决定。
A.评标委员会 B.业主 C.上级行政主管部门 D.监理工程师
参考答案：B
41、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。
A.建设单位 C.施工单位 参考答案：A
B.设计单位 D.设备供应单位
42、业主在（ ）合同中承担的风险最小。
B.不可调总价 D.成本加酬金
A.可调总价 C.单价 参考答案：B
43、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。
B.业主无权向承包商索赔
D.不包括承包商与分包商之间的索赔
A.只限承包商向业主索赔 C.业主与承包商之间的双向索赔 参考答案：C
44、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A.招标文件中的规定
C.招标单位在会议上的口头解答 参考答案：A
B.现场考察时招标单位的口头解释 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
45、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B .概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C.招标文件已经编制好 参考答案：C
D.建设资金.建材.设备来源已经落实
46、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
B.货物包装方式不符合招标文件的要求 D.显不符合技术规格要求
A.提供的投标担保有瑕疵 C.个别地方存在漏项 参考答案：C
47、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
B.招标时间短 D.竞争激烈
A.节省招标费用
C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 参考答案：D
48、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A.专用条款.通用条款.中标通知书.图B.中标通知书.协议书.专用条款.通用条纸 款 C.中标通知书.投标书.协议书.图纸 D.中标通知书.专用条款.通用条款.图纸
49、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。 A.发包人 C.工程师 参考答案：C
B.承包人
D.发包人与承包人共同
参考答案：D
50、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁布发接收证书 B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中
指明的竣工 C.颁发接收证书日起至颁发履D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 约证书 参考答案：D
51、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
B.承包方的设备损坏 D.工程量变化
A.不可抗力 C.设计变更 参考答案：B
52、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。
B.发包人 D.出工人
A.承包人 C.出资人 参考答案：B
53、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。
B.施工单位 D.设计单位
A.建设单位 C.招标代理 参考答案：C
54、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
B.能力 D.设备
A.报价 C.人员数量
参考答案：B
55、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。
B.可调整价格合同 D.成本加酬金合同
A.固定价格合同 C.固定价格加酬金合同 参考答案：C
56、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
B.向有关部门递交竣工申请 D.参加竣工验收
A.督促承包人完成工程扫尾工作 C.协调竣工验收中的各方关系 参考答案：B
57、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。 A.拒付货款并索赔
C.按照实际交货数量及时付款 参考答案：C
B.按照订购数量及时付款 D.待供货方补足数量后再付
58、工程分包的说法错误的为（ ）
A.是违法的 B.是从工程承包人承担
C.是允许的 D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 参考答案：A
59、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ ）
B.承包商的施工期
A.工程保修期
C.工程师在施工过程中发出改正质量D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷缺陷通知 限定的时间 参考答案：A
60、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
天 天
61、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。
B.连带保证 D.合同
天 天
参考答案：C
A.保证 C.违约
参考答案：B
62、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。
B.双方当事人表示受合同的约束时 D.双方当事人达成一致意见时
A.双方当事人制作合同书时 C.双方当事人签字或盖章时 参考答案：C
63、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
天 天
天 天
参考答案：A
64、下列说法不正确的是（ ）。
A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两B.只有不属于法规规类。 定必须招标的项目才
可以采用直接委托方式。 C.建设行政主管部门派人参加开标.评标.定标的活动，监D.公开招标中，评标的督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员工作量较大，所需招标会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择时间长，费用高。 中标人的活动。 参考答案：C
B.能力 D.设备
65、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
A.报价 C.监理人员数量 参考答案：B
66、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。
B.附加工作 D.意外工作
A.正常工作 C.额外工作 参考答案：B
67、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。
B.包括竣工日期
A.包括开工日期
C.包括合同工期的总日D.合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日历天数 在内的承包天数 参考答案：D
68、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作 C.协调竣工验收中的各方关系 参考答案：B
B.向有关部门递交竣工申请 D.参加竣工验收
69、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）
B.可调整价格合同 D.成本加酬金合同
A.固定价格合同 C.固定价格加酬金合同 参考答案：C
70、如果投标截止日期前第28天后，由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。 A.业主 C.工程师 参考答案：A
B.承包商 D.特殊分包商
71、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。 A.由承包商承担的风险责任 C.给予费用补偿但不顺延工期 参考答案：D
B.给予费用补偿并顺延工期 D.给予工期顺延但不给费用补偿
72、中华人民共和国招投标法》于（ ）起施行。
73、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A.）。
参考答案：D
参考答案：A
74、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。
A.专用条款的内容比通用条款更明确.B.合同文件中专用条款的解释优先于通具体 用条款 C.合同文件之间应能相互解释.互为说D.专用条款与通用条款是相对立的 明
参考答案：D
75、评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总
数的（ ）。 ，3/4 ，2/3 参考答案：C
，2/3 ，3/4
76、招标投标活动的公开原则首先要求（ ）要公开。
B.评标委员会成员名单 D.评标标准
A.招标活动信息 C.工程设计文件 参考答案：A
77、承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
78、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。 万元 万元 参考答案：C
万元 万元
参考答案：C
79、索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A.业主 C.承包商 参考答案：D
B.第三方 D.合同当事人一方
80、下列关于工程分包说法正确的是( )
A.施工总承包人不得将工程主体结构的施B.工程分包后，总承包人不再对分包工分包给其他单位 工程承担任何责任 C.施工总承包人可以将其承包工程中的专D.分包单位可以将其承包的建设工业工程自主分包给分包商 程再分包给其他单位 参考答案：A
81、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元。
参考答案：C
82、招标人采用邀请招标的方式，应当向（ ）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好
的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A.二 C.四 参考答案：B
B.三 D.五
83、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
84、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（ ）。 万元，3000万元 万元，3000万元 参考答案：A
万元，2900万元 万元，2900万元
参考答案：B
85、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书。
A.投标报价1000万元，评标价950万元B .投标报价1050万元，评标价940万元 C.投标报价980万元，评标价970万元 D.投标报价950万元，评标价960万元 参考答案：B
B.预算价格
D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
86、“评标价”是指（ ）。
A.标底价格 C.投标报价 参考答案：D
87、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）。 万元 万元 参考答案：D
万元 万元
88、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ ）。
A.某甲，由投标人从省人民政府有关B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常部门提供的专家名册的专家中确定 年为某投标人提供建筑材料
C.某丙，从事招标工程项目领域工作D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己满10年并具有高级职称 担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 参考答案：C
89、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ ）。
A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联B.联合体各方只要其中任意一方合体，以一个投标人的身份共同投标 具备承担招标项目的能力即可 C.有同一专业的单位组成的联合体，投标时按D.联合体中标后，应选择其中一方照资质等级较高的单位确定资质等级 代表与招标人签订合同
90、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。 A.地质条件的变化 C.工程变更 参考答案：C
参考答案：A
B.不可抗力 D.业主风险
B.投标截止时间
D.发售招标文件后的15日内
91、开标时间应为（ ）。
A.任一时间? C.评标前的任一时间 参考答案：B
92、公开招标是指（ ）。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人B.招标人以招标公告的方式邀或者其他组织投标 请不特定的法人或者其他组织
投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人D.有限招标 参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
93、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 天? 天
参考答案：B
参考答案：B
天? 天
B.单价合同
94、按照承包工程计价方式分类不包括（ ）。
A.总价合同
C.成本加酬金合同 参考答案：D
D.预算合同
95、下列不是合同价款应规定的内容的是（ ）。
B.结算方式 D.价款支付日期
A.计算方式 C.价款的支付期限 参考答案：A
二 、多选题 96、进行合同分析是基于（ ）原因。
A:合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容B:同在一个工程中，往往几份.易理解 十几份甚至几十份合同交织在
一起，有十分复杂的关系 C:工程小组.项目管理职能人员等所涉及的活动D:合同中存在问题和风险，包括和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分合同审查时已经发现的风险和内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大还可能隐藏着的尚未发现的风影响 险 E:合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容 参考答案：ABCD
B:明确合同中的工程量清单.图纸.
工程说明.技术规范的定义
97、承包人的主要任务有（ ）。
A:明确承包人的总任务，即合同标的
C:明确工程变更的索赔有效期，由合同具体D:明确工程变更的补偿范围，通常以规定，一般为28天，也有14天 合同金额一定的百分比表示 E:承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款 参考答案：ABCD
98、下列关于合同价格分析中正确的是（ ）。
A:合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围 B:工程计量程序，工程款结
算方法和程序 C:合同价格的调整，即费用索赔的条件.价格调整方D:拖欠工程款的合同责任 法.计价依据.索赔有效期规定 E:对合同中明示的法律应重点分析 参考答案：ABCD
99、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（ ）。
A:索赔的内容.方式B:索赔的程序 及数额
C:争执的解决方式D:仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点.方式和程和程序 序仲裁结果的约束力等 E:索赔的金额 参考答案：BCD
100、合同控制依据的内容包括（ ）。
A:合同和合同分析的结果，如各种计划.方案.B:各种实际的工程文件，如原始记洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同录.各种工作报表.报告.验收结实施的目标和依据 果.计量结果等 C:对于合同执行差异的原因，对合同实施控制D :工程管理人员每天对现场情况
的书面记录 E:合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束 参考答案：ABD
B:合同分析资料
101、合同资料的种类有（ ）。
A:合同资料
C:工程实施中产生D:工程实施中的各种记录.施工日记等，官方的各种文件.批的各种资料 件，反映工程实施情况的各种报表.报告.图片 E:原始资料 参考答案：ABCD
102、标底的编制依据有（ ）。
B:经验数据资料 D:工程设计文件
B:邀请招标 D:系统内招标
A:招标文件确定的计价依据和计价方法 C:工程量清单
E:施工组织设计和施工方案等 参考答案：A C D
103、建设工程的招标方式可分为（ ）
A:公开招标 C:议标 E:行业内招标
参考答案：A B C
104、索赔成立的条件有（ ）。
A:与合同对照，事件已造成了承包人工程B:因为某种原因使得承包人或发包人项目成本的额外支出，或直接工期损失 受到严重的利益影响，并带有严重经济
损失 C:造成费用增加或工期损失的原因，按合D:承包人按合同规定的程序提交索赔同约定不属于承包人的行为责任或风险意向通知和索赔报告 责任
E:发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失 参考答案：ACD
105、常见的建设工程索赔有（ ）。
B:有关工程施工的索赔 D:关于价款与工期的索赔
A:因合同文件引起的索赔 C:增减工程量的索赔 E:财务费用补偿的索赔 参考答案：ABDE
106、合同文件是索赔的最主要依据，包括（ ）。
A:本合同协议书及中标B:投标书及其附件 通知书
C:本合同专用条款和通D:标准.规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程用条款 报价单或预算书 E:相关证据 参考答案：ABCD
107、建设工程反索赔的特点有（ ）。
A:索赔与反索赔同时性 B．技巧性强，处理不当将会引起诉B:技巧性强，处理讼 不当将会引起诉讼 C:在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工D:承包人可以针对程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款发包人的索赔进行项，或从银行保函中得以补偿 反索赔 E:反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人 参考答案：ABC
108、发包人相对承包人反索赔的内容有（ ）。
A:工程质量缺陷反索赔 C:保留金的反索赔 E:关于工伤赔偿金的反索赔 参考答案：ABCD
B:拖延工期反索赔 D:发包人其他损失的反索赔
109、材料采购合同订立的方式有（ ）。
B:直接采购方式 D:邀请招标
A:间接采购方式 C:公开招标 E:非公开招标 参考答案：BCD
110、得到投标的推荐程序有（ ）。
B:发包人陪同投标者考察施工现场 D:投标书的提交和接收
A:准备招标文件及颁发招标文件 C:招标文件的修改以及投标者的质疑 E:邀请承包人参加资格预审 参考答案：ABCD
111、国际工程承包合同订立后，即进人合同的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括（ ）。 A:合同管理.计划管理 C:物资采购管理，质量管理 E:资金管理 参考答案：ABCD
B:成本管理.财务管理
D:分包商管理.移交和竣工验收管理
112、建设工程监理合同的基本条款内容有（ ）。
A:委托人委托监理人监理的工程概况 B:监理人承诺按合同的约定，承担本工程
合同专用条件中议定范围内的监理业务 C:委托人向监理人承诺本合同注明的D:双方当事人的鉴字盖章和签约时间 期限.方式.币种，向监理人支付报酬 E:工程执行的起止时间 参考答案：ABCD
113、nEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括（ ）。
B:目标总价合同及目标单价合同
A:总价合同及单价合同
C:成本加酬金合同 E:承包合同及分包合同 参考答案：ABCD
D:工程管理合同
114、建设工程监理合同专用条件有（ ）。
A:合同适用的法律及监理依据，监理范围和B:委托人对监理人书面提交并要求监理工作内容 做出决定的事宜做出书面答复的时
间 C:委托人免费向监理提供设施，在监理期D:委托人向监理人支付报酬的计算间，委托人免费向监理机构提供工作人员数方法 .支付时间和金额.奖励办法 E:二委托人在责任期内如果失职，应当承担责任 参考答案：ABCD
115、建设工程索赔的起因有（ ）。
A:承包人违约，包括发包人和工程师没有履B:合同错误，如合同条文不全.错行合同责任；没有正确地行使合同赋予的权误.矛盾等 力，工程管理失误，不按合同支付工程款
C:工程环境变化，包括法律.市场物价.货币D:不可抗力的因素以及合同的变换率.自然条件的变化等 更，如双方协议签订的新的变更合
同.备忘录.修正案以及其他等 E:合同变更 参考答案：BCDE
116、建设工程施工招标的必备条件有（ ）。
A:招标人已经依法成立或有相应的资金或资金B:初步设计及概算应当履行审来源已经落实 批手续，已经批准 C:招标范围.招标方式和招标组织形式等应当D:有招标所需的设计图纸及技履行核准手续的，已经核准 术资料 E:相应资金中有部分资金已经落实 参考答案：ABCD
117、工程建设项目施工招标文件一般包括（ ）。
A:投标邀请书，投标人须知，合同主要条款 B:投标文件格式，技术条款，设
计图纸 C:采用工程量清单招标的，应当提供工程量清D:评标标准和方法，投标辅助材单 料
E:招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间 参考答案：ABCD
B:投标文件的排序和汇率风险的
承担
118、详细评审内容包括（ ）。
A:确定评标方法以及备选标的确定
C:决定招标项目是否可作为一个整体合同授予D:决定投标有效期可否延长 中标人
E:投标文件的澄清说明或补正 参考答案：ABCD
119、废标的条件包括（ ）。
A:逾期送达的或未送达指定地点的以及未B:无单位盖章并无法定代表人或法按招标文件要求密封的 定代表人授权的代理人签字或盖章
的 C:投标人递交两份或多份内容不同的投标D:未按规定的格式填写，内容不全或文件，或在一份投标文件中对同一招标项目关键字迹模糊，无法辨认的以及未按报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效招标文件要求递交投标保证金的 E:投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的 参考答案：ABCD
B:施工组织设计，商务和技术偏差表 D:根据工程价格构成进行工程估价，确定
利润方针，计算和确定报价
120、投标文件一般包括（ ）。
A:投标函，投标报价
C:结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件 E:投标担保 参考答案：AB
121、有关投标人之间串通投标的禁止中，对投标人之间的串通投标有（ ）。
A:投标人相互约定抬高或压低投标报价 B:投标人之间相约定，在招标项目中分
别以高.中.低价位报价 C:投标人之间先进行内总竞价，内定中D:投标人之间其他串通报标投价的行为 标人，然后再参加投标
E:部分投标人联合与另一部分进行竞标
参考答案：ABCD
122、建设工程施工合同的当事人包括( )。
A:建设行政主管部门 C:监理单位 E:材料供应商 参考答案：BD
B:建设单位 D:施工单位
123、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。
B:发包人人员伤亡 D:所需清理修复工作
A:工程本身的损害
C:造成承包人设备.机械的损坏及停工 E:承包人人员伤亡 参考答案：CE
124、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。
B:分别承包合同 D:可调价格合同
A:总承包合同 C:固定价格合同 E:成本加酬金合同 参考答案：CDE
125、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。
B:组织验收
D:递交竣工结算报告
A:申请验收 C:提出修改意见 E:移交工程 参考答案：ADE
126、被宣布为废标的投标书包括（ ）
A:投标书未按招标文件中规B:逾期送达的标书 定封标
C:加盖法人或委托授权人印D:未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字鉴的标书 迹无法辨认的标书 E:投标人不参加开标会议的标书 参考答案：ABDE
127、必须进行招标的项目包括（ ）
B:外国老板投资的基础设施的项
A:私人投资的高级别墅
目
C:大型基础设施.公用事业等关系到社会公共D:全部或部分使用国有资金投资利益.公众安全的项目 或国家融资的项目 E:使用国际组织或外国政府贷款.援助资金的项目 参考答案：CDE
128、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）
B:监理合同的订立必须符合工程建设程序
A:监理合同可以是个人
C:监理合同的订立不需符合工程建设程D:委托监理合同标的是服务 序
E:委托监理合同的标的物是产生新的物质 参考答案：CE
129、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）
B:总索赔 D:工期索赔
A:单项索赔 C:明示索赔 E:费用索赔 参考答案：DE
130、合同法律关系的构成要素有( )
B:内容 D:权利
A:主体 C:客体 E:义务 参考答案：ABC
131、被宣布为废标的投标书包括（ ）。
A:投标书未按招标文件中规B:逾期送达的标书 定封记
C:加盖法人或委托授权人印D:未按招标文件的内容和要求编写.内容不全或字鉴的标书 迹无法辨认的标书 E:投标人不参加开标会议的标书
参考答案：ABDE
132、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。
B:监理合同的订立必须符合工程建设程序
A:监理合同可以是个人
C:监理合同的订立不需符合工程建设程D:委托监理合同的标的是服务 序
E:委托监理合同的标的物是产生新的物质 参考答案：ABD
133、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。
A:当合同文件中出现不一致时，必须重新B:在不违反法律和行政法规的前提下，制定合同条款 当事人可以通过协商变更施工合同的
内容 C:变更的协议或文件，效力与其他合同文D:签署在后的协议或文件效力高于签件等同 署在先的协议或文件 E:当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方
式处理 参考答案：BDE
134、采用公开招标方式，( )等都应当公开。
B:评标人的名单 D:评标的标准
A:评标的程序 C:开标的程序 E:中标的结果 参考答案：CE
135、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（ ）。
A:单位资质不够，可以与别的单位组成联B:两单位组成联合体投标，他们应当合体参与竞标 签订共同投标协议。 C:两单位构成联合体，他们签订的共同投D:两单位构成联合体，他们各自对招标协议应当提交招标人 标人承担责任 E:两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任 参考答案：BCE
136、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ ）的原则。
A:公开 C:公正 E:平等 参考答案：ABCD
B:公平 D:诚实信用
137、我国招投标法规定，开标时由（ ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。
B:评标委员会
D:地方政府相关行政主管部门
A:招标人
C:投标人或投标人推选的代表 E:公正机构 参考答案：CE
138、按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A:发包人未按约定提供施工场地 C:设计变更 E:发生不可抗力 参考答案：ACE
B:分包人对承包人的施工干扰 D:承包人的主要施工机械出现故障
139、《招标投标法》规定，投标文件（ ）的投标人应确定为中标人。
A:满足招标文件中规定的各项B:最大限度的满足招标文件中规定的各项综合综合评价标准的最低要求 评价标准 C:满足招标文件各项要求，并且D:满足招标文件各项要求，并且经评审的价格报价最低 最低，但是投标价格低于成本的除外 E:满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高 参考答案：BD
140、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（ ）。
A:总承包单位可以按合同规定对工程B:建设工程总承包单位可以将承包工程项目进行分包和转包 中的部分工程发包给具有相应资质条件
的分包单位 C:建设工程总承包合同订立后，发包人D:建设工程总承包单位按照总承包合同和承包人双方都应按合同的规定严格的约定对建设单位负责 履行
E:总承包单位就分包工程对建设单位
不承担责任 参考答案：BCD
141、投标单位在下列（ ）情况，将被没收投标保证金。
B:中标单位未在规定期限内提交履约保证金
D:领取招标文件，但未参加投标的
A:投标有效期内撤回其投标文件
C:中标单位签订了合同后
E:中标单位未在规定期限内签订合同的 参考答案：ABE
142、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ ）。
B:工期索赔 D:合同外索赔
A:合同内索赔 C:费用索赔 E:道义索赔 参考答案：ADE
143、下列（ ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
B:使用国际组织或者外国援助资金的项目
D:利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
A:涉及国家秘密
C:国家特许的融资项目
E:停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 参考答案：ADE
144、按索赔当事人的不同可分为（ ）。
B:承包人与分包人之间的索赔 D:承包人与保险人之间的索赔
A:承包人与发包人之间索赔 C:承包人与供贷人之间索赔 E:发包人与分包人之间的索赔 参考答案：ABCD
145、按索赔所依据的理由分类分为（ ）。
B:合同外索赔 D:单项索赔
A:合同内索赔 C:道义索赔
E:总索赔 参考答案：ABC
B:履约保证金 D:抵押或者质押
146、支付担保的形式有（ ）
A:银行保函 C:担保公司担保 E:银行汇票 参考答案：ABCD
147、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（ ）。
A:发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供B:一旦发包人违约，付款担保人以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合将不承担任何责任 同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务
C:一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人D:提供担保的内容.方式和相关承担相应责任 责任，发包人承包人除在专用条
款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件 E:支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施 参考答案：ACD
三 、填空题
148、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的________ ._______ . 以
及与工程建设有关的____________ .______等的采购，必须进行招标。 参考答案： 勘察.设计.施工.监理 重要设备.材料
149、我国法学界一般认为，建设工程招标是___________ ，而投标是____________ ，中标
通知书是_______________ 。 参考答案： 要约邀请 要约 承诺
150、我国的建设工程交易中心是按照________ .信息服务.集中办公三大功能进行构建的。
参考答案： 场所服务
151、建设工程招标方式有__________ 和______________ 。
参考答案： 公开招标 邀请招标 四 、判断题
152、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。
参考答案：×
153、投标人可于将措施项目费参与市场竞争。
参考答案：×
154、在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
参考答案：×
155、建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
参考答案：×
156、公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
参考答案：×
157、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。
参考答案：×
158、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件.投标书等签订工程承
包合同。 参考答案：√
159、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。
参考答案：×
160、建设工程施工合同范本由《协议书》.《通用条款》.《专用条款》三部分组成，并附
有三个附件。 参考答案：√
161、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
参考答案：√
162、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对
方索赔要求已经认可。 参考答案：√
163、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
参考答案：√ 五 、案例分析题
164、
案例 某省一级公路×路段全长224km.本工程采取公开招标的方式，共分20个标段，招标工作从1998年7月2日开始，到8月30日结束，历时60D.招标工作的具体步骤如下：1.成立招标组织机构。 2.发布招标公告和资格预审通告。 3.进行资格预审。7月16日～20日出售资格预审文件，47家省内外施工企业购买了资格预审文件，其中的46家于7月22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后，45家单位通过了资格预审，每家被允许投3个以下的标段。4.编制招标文件。5.编制标底。6.组织投标。7月28日，招标单位向上述45家单位发出资格预审合格通知书。7月30日，向各投标人发出招标文件。8月5日，召开标前会。8月8日组织投标人踏勘现场，解答投标人提出的问题。8月20日，各投标人递交投标书，每标段均有5家以上投标人参加竞标。8月21日，在公证员出席的情况下，当众开标。 7.组织评标。评标小组按事先确定的评标办法进行评标，对合格的投标人进行评分，推荐中标单位和后备单位，写出评标报告。8月22日，招标工作委员会听取评标小组汇报，决定了中标单位，发出中标通知书。月30日招标人与中标单位签订合同。 问题：（1）上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。 （2）简述编制投标文件的步骤。 参考答案：（1）不妥当。合理的顺序应该是：成立招标组织机构；编制招标文件；编制标底；发售招标公告和资格预审通告；进行资格预审；发售招标文件；组织现场踏勘；召开标前会；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。 （2）①组织投标班子，确定投标文件编制的人员；②仔细阅读投标须知.投标书附件等各个招标文件；③结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件；④校核招标文件中的工程量清单；⑤根据工程类型编制施工规划或施工组织设计；⑥根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；⑦形成投标文件，进行投标担保。
（1）不妥当。合理的顺序应该是：成立招标组织机构；编制招标文件；编制标底；发售招标公告和资格预审通告；进行资格预审；发售招标文件；组织现场踏勘；召开标前会；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。
（2）①组织投标班子，确定投标文件编制的人员；②仔细阅读投标须知.投标书附件等各个招标文件；③结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件；④校核招标文件中的工程量清单；
⑤根据工程类型编制施工规划或施工组织设计；⑥根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；⑦形成投标文件，进行投标担保。 165、
案例 某办公楼的招标人于2002年3月20日向具备承担该项目能力的甲.乙.丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月25日在该招标人总工程师室领取招标文件，4月5日14时为投标截止时间。该3家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。 开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了该3家承包商的名称.投标价格.工期和其他主要内容。 评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人预先与咨询单位和被邀请的这3家承包商共同研究确定了施工方案。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下： 报价不超过标底（35500万元）的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分，在此基础上，报价比标底每下降l%，扣1分，每上升1%，扣2分（计分按四舍五入取整）。 定额工期为500D，评分方法是：工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5D扣2分。 企业信誉和施工经验得分在资格审查时评定。 上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%；投标工期25%；企业信誉和施工经验均为15%.?各投标单位的有关情况如下有图片
问题：（1）从所介绍的背景资料来看，该项目的招标投标过程中有哪些方面不符合《招标投标法》的规定？ （2）请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
参考答案：（1）在该项目招标投标过程中有以下几方面不符合《招标投标法》的有关规定，分述如下： 1）从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20D. 2）开标时，不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据《招标投标法》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。 3）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》第37条规定：评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.评标委员会中的技术.经济专家，一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。 （2）各单位的各项指标得分及总得分如下：有图片乙单位的综合得分最高，应选择乙单位为中标单位。 答：
（1）在该项目招标投标过程中有以下几方面不符合《招标投标法》的有关规定，分述如下： 1）从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20D.
2）开标时，不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据《招标投标法》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。
3）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》第37条规定：评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.评标委员会中的技术.经济专家，一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。 （2）各单位的各项指标得分及总得分如下：
166、
案例 某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30％，开工后3D内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。 某承包商对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。 该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。 另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5％，工程款按月支付，其余条款不变。
问题：（1）该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？ （2）除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪一种报价技巧？运用是否得
当？
参考答案：1）从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20D. 2）开标时，不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据《招标投标法》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。 3）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》第37条规定：评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.评标委员会中的技术.经济专家，一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。 （2）各单位的各项指标得分及总得分如下： 投标单位 报价（万元） 报价与标底的比例（％） 扣分 得分 甲 35642 35642/35500＝ （－98）×2≈5 100－5＝95 乙 34364 34364/35500＝ （98－）×1≈1 100－1＝99 丙 33876 33867/35500＝ （98－）×1≈3 100－3＝97 投标单位 工期（D） 工期与定额工期的比例（％） 扣分 得分 甲 460 460-500（1-10%）＝10 10/5×2=4 100－4＝96 乙 450 460-500（1-10%）＝0 0 100－0＝100 丙 460 460-500（1-10%）＝10 10/5×2=4 100－4＝96 甲 乙 丙 权重 报价得分（分） 95 99 97 45% 工期得分（分） 96 100 96 25% 企业信誉得分（分） 95 95 100 15% 施工经验得分（分） 100 100 95 15% 总得分（分） 96 100% 乙单位的综合得分最高，应选择乙单位为中标单位。
1）从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20D.
2）开标时，不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据《招标投标法》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。 3）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》第37条规定：评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.评标委员会中的技术.经济专家，一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。
（2）各单位的各项指标得分及总得分如下：
投标单位 报价（万元） 报价与标底的比例（％） 扣分 得分 甲 35642 35642/35500＝ （－98）×2≈5 100－5＝95 乙 34364 34364/35500＝ （98－）×1≈1 100－1＝99 丙 33876 33867/35500＝ （98－）×1≈3 100－3＝97
投标单位 工期（D） 工期与定额工期的比例（％） 扣分 得分
甲 460 460-500（1-10%）＝10 10/5×2=4 100－4＝96 乙 450 460-500（1-10%）＝0 0 100－0＝100 丙 460 460-500（1-10%）＝10 10/5×2=4 100－4＝96 甲 乙 丙 权重
报价得分（分） 95 99 97 45% 工期得分（分） 96 100 96 25% 企业信誉得分（分） 95 95 100 15% 施工经验得分（分） 100 100 95 15% 总得分（分） 96 100%
乙单位的综合得分最高，应选择乙单位为中标单位。 167、
案例 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A.. 5家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2003年1月20日，A.. 4家投标单位在上午10：30前将投标文件送达，E单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5％的书面说明。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。 问题：（1）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？（2）通常情况下，废标的条件有哪些？
参考答案：（1）在此次招投标过程中，两家标书为无效标。C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理。（2）B单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，补充.修改的内容作为投标文件的组成部分。（3）废标的条件如下： 1）逾期送达的或者未送达指定地点的； 2）未按招标文件要求密封的； 3）无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的； 4）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊.无法辨认的； 5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；6）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；7）未按招标文件要求提交投标保证金的；8）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。
（1）在此次招投标过程中，两家标书为无效标。C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理。（2）B单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，补充.修改的内容作为投标文件的组成部分。（3）废标的条件如下： 1）逾期送达的或者未送达指定地点的； 2）未按招标文件要求密封的； 3）无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的； 4）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊.无法辨认的； 5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；6）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；7）未按招标文件要求提交投标保证金的；8）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 168、IDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ ）。 参考答案：A 169、
案例 某公路路基工程施工招标全过程[背景]某公路路基工程具备招标条件，决定进行公开招标。招标人委托某招标代理机构K进行招标代理。招标方案由K招标代理机构编制，经招标人同意后实施。招标文件规定本项目采取公开招标.资格后审方式选择承包人，同时规定投标有效期为90日。2007年10月12日下午4：00点整为投标截止时间，2007年10月14日下午2：00点在某某会议室召开开标会议。 在下列合同中，（ ）合同是可变更的合同。 2007年9月15日，K招标代理机构在国家指定媒介上发布招标公告。招标公告内容如下：①招标人的名称和地址；②招标代理机构的名称和地址；③招标项目的内容.规模及标段的划分情况；④招标项目的实施地点和工期；⑤对招标文件收取的费用。2007年9月18日，招标人开始出售招标
文件。2007年9月22日，有两家外省市的施工单位前来购买招标文件，被告知招标文件已停止出售。截至2007年10月12日下午4：00即投标文件递交截止时间，共有48家投标单位提交了投标文件。在招标文件规定的时间进行开标，经招标人代表检查投标文件的密封情况后，由招标代理机构当众拆封，宣读投标人名称.投标价格.工期等内容，并由投标人代表对开标结果进行了签字确认。随后，招标人依法组建的评标委员会对投标人的投标文件进行了评审，最后确定了A..三家投标人分别为某合同段第一.第二.第三中标候选人。招标人于2007年10月28日向A.投标人发出了中标通知书，A.中标人于当日确认收到此中标通知书。此后，自10月30日至11月30日招标人又与A.投标人就合同价格进行了多次谈判，于是A.投标人将价格在正式报价的基础上下浮了℅，最终双方于12月3日签订了书面合同。[问题]（1）针对本工程，写出一个完整的招标程序。（2）本案招投标程序有那些不妥之处？为什么？[分析] 本案例重点考核招标程序及一些时间规定.中标人确定及合同签订的相关法律法规规定。
参考答案：（1）针对本工程，一个完整的招标程序如下：成立招标工作小组→委托招标代理机构→编制招标文件→编制标底（如有）→发布招标公告→出售招标文件→组织现场踏勘和招标答疑→接收投标文件→开标→评标→确定中标人→发出中标通知书→签定合同协议书 （注：这是典型的招标程序，请记住）（2）本案招标程序中，存以下不妥之处： ①开标时间2007年10月14日下午2：00与提交投标文件的截止时间2007年10月12日下午4：00不一致不妥。《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 ②招标公告的内容不全。《工程建设项目施工招标投标办法》第十四条规定，除已明确的内容外，还应载明以下事项：招标项目的资金来源.获取招标文件的时间和地点.对投标人的资质等级要求等。 （注：在这里提醒大家，记住招标公告的编写方法与内容分） ③招标文件停止出售的时间不妥。《工程建设项目施工招标投标办法》第十五条规定，自招标文件开始出售之日起至停止出售止，最短不得少于5个工作日。 ④由招标人代表检查投标文件的密封情况不妥。《招标投标法》第三十六条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。 ⑤中标通知书发出后，招标人与中标人A.就合同价格进行谈判不妥。《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。这里的合同价格属于《招标投标法》第四十三条界定的实质性内容。 ⑥招标人和中标人签订书面合同的期限和合同价格不妥。《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案例中通知书于10月28日发出，直至12月3日才签订了书面合同，已超过了法律规定的30日期限。中标人的中标价格属于合同实质性内容，其中标价就是签约合同价。本案中将其下浮%后作为签约合同价，违反了《招标投标法》。
（1）针对本工程，一个完整的招标程序如下：成立招标工作小组→委托招标代理机构→编制招标文件→编制标底（如有）→发布招标公告→出售招标文件→组织现场踏勘和招标答疑→接收投标文件→开标→评标→确定中标人→发出中标通知书→签定合同协议书 （注：这是典型的招标程序，请记住）（2）本案招标程序中，存以下不妥之处： ①开标时间2007年10月14日下午2：00与提交投标文件的截止时间2007年10月12日下午4：00不一致不妥。《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 ②招标公告的内容不全。《工程建设项目施工招标投标办法》第十四条规定，除已明确的内容外，还应载明以下事项：招标项目的资金来源.获取招标文件的时间和地点.对投标人的资质等级要求等。 （注：在这里提醒大家，记住招标公告的编写方法与内容分） ③招标文件停止出售的时间不妥。《工程建设项目施工招标投标办法》第十五条规定，自招标文件开始出售之日起至停止出售止，最短不得少于5个工作日。 ④由招标人代表检查投标文件的密封情况不妥。《招标投标法》第三十六条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。 ⑤中标通知书发出后，招标人与中标人A.就合同价格进行谈判不妥。《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。这里的合同价格属于《招标投标法》第四十三条界定的实质性内容。 ⑥招标人和中标人签订书面合同的期限和合同价格不妥。《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案例中通知书于10月28
日发出，直至12月3日才签订了书面合同，已超过了法律规定的30日期限。中标人的中标价格属于合同实质性内容，其中标价就是签约合同价。本案中将其下浮%后作为签约合同价，违反了《招标投标法》。 170、
案例 工程施工招标项目资格审查[背景]某地政府投资工程采用委托招标方式组织施工招标。依据相关规定，资格预审文件采用《中华人民共和国标准资格预审文件》（2007版）编制。招标人共收到了16份资格预审申请文件，其中2份资格申请文件系在资格预审申请截止时间后2分钟收到。招标人按照以下程序组织了资格审查：1.组建资格审查委员会，由审查委员会对资格预审申请文件进行评审和比较。审查委员会由5人组成，其中招标人代表1人，招标代理机构代表1人，政府相关部门组建的专家库中抽取技术.经济专家3人；2.对资格预审申请文件外封装进行检查，发现2份申请文件的封装.1份申请文件封套盖章不符合资格预审文件的要求，这3份资格预审申请文件为无效申请文件。审查委员会认为只要在资格审查会议开始前送达的申请文件均为有效。这样，2份在资格预审申请截止时间后送达的申请文件，由于其外封装和标识符合资格预审文件要求，为有效资格预审申请文件；3.对资格预审申请文件进行初步审查。发现有1家申请人使用的施工资质为其子公司资质，还有1家申请人联合体申请人，其中1个成员又单独提交了1份资格预审申请文件。审查委员会认为这3家申请人不符合相关规定，不能通过初步审查；4.对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。审查委员会依照资格预审文件中确定的初步审查事项，发现有一家申请人的营业执照副本（复印件）已经超出了有效期，于是要求这家申请人提交营业执照的原件进行核查。在规定的时间内，该申请人将其重新申办的营业执照原件交给了审查委员会核查，确认合格；5.审查委员会经过上述审查程序，确认了通过以上第（2）（3）两步的10份资格预审申请文件通过了审查，并向招标人提交了资格预审书面审查报告，确定了通过资格审查的申请人名单。[问题]（1）招标人组织的上述资格审查程序是否正确？为什么？如果不正确，给出一个正确的资格审查程序。（2）审查过程中，审查委员会的做法是否正确？为什么？（3）如果资格预审文件中规定确定7名资格审查合格的申请人参加投标，招标人是否可以在上述通过资格预审的10人中直接确定，或者采用抽签方式确定7人参加投标？为什么？正确的做法应该怎样做？[考查]（1）资格预审申请文件的受理责任；（招标人的责任）（2）《标准资格预审文件》对审查委员会组建的规定；（3）资格审查的依据；（审查文件）（4）审查程序与内容。[分析]（1）依据《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）对资格审查的规定和《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》（2007版）中的精神，对资格预审申请文件封装和标识的检查，是招标人决定是否受理该份申请的前提条件。审查委员会的职责是依据资格预审文件中的审查标准和方法，对招标人受理的资格预审申请文件进行审查。（考察对标准文件的运用）
参考答案：（1）本案中，招标人组织资格审查的程序不正确。依据《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令），同时参照《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》（2007版），审查委员会的职责是依据资格预审文件中的审查标准和方法，对招标人受理的资格预审申请文件进行审查。本案中，资格审查委员会对资格预审申请文件封装和标识进行检查，并据此判定申请文件是否有效的做法属于审查委员会越权。 正确的资格审查程序为： ①招标人组建资格审查委员会； ②对资格预审申请文件进行初步审查； ③对资格预审申请文件进行详细审查； ④确定通过资格预审的申请人名单； ⑤完成书面资格审查报告。（2）审查过程中，审查委员会第和4步的做法不正确。第1步资格审查委员会的构成比例不符合招标人代表不能超过1/3，政府相关部门组建的专家库专家不能少于2/3的规定，因为招标代理机构的代表参加评审，视同招标人代表；第2步中对2份在资格预审申请截止时间后送达的申请文件评审为有效申请文件的结论不正确，不符合市场交易中的诚信原则，也不符合《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》（2007版）的精神；第4步中查对原件的目的仅在于审查委员会进一步判定原申请文件中营业执照副本（复印件）的有效与否，而不是判断营业执照副本原件是否有效。（3）招标人不可以在上述通过资格预审的10人中直接确定，或者采用抽签方式确定7人参加投标，因为这些做法不符合评审活动中的择优原则，限制了申请人之间平等竞争，违反了公平竞争的招标原则。
（1）本案中，招标人组织资格审查的程序不正确。依据《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令），同时参照《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》（2007版），审查委员会的职责是依据资格预审文件中的审查标准和方法，对招标人受理的资格预审申请文件进行审查。本案中，
资格审查委员会对资格预审申请文件封装和标识进行检查，并据此判定申请文件是否有效的做法属于审查委员会越权。 正确的资格审查程序为： ①招标人组建资格审查委员会； ②对资格预审申请文件进行初步审查； ③对资格预审申请文件进行详细审查； ④确定通过资格预审的申请人名单； ⑤完成书面资格审查报告。（2）审查过程中，审查委员会第和4步的做法不正确。第1步资格审查委员会的构成比例不符合招标人代表不能超过1/3，政府相关部门组建的专家库专家不能少于2/3的规定，因为招标代理机构的代表参加评审，视同招标人代表；第2步中对2份在资格预审申请截止时间后送达的申请文件评审为有效申请文件的结论不正确，不符合市场交易中的诚信原则，也不符合《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》（2007版）的精神；第4步中查对原件的目的仅在于审查委员会进一步判定原申请文件中营业执照副本（复印件）的有效与否，而不是判断营业执照副本原件是否有效。（3）招标人不可以在上述通过资格预审的10人中直接确定，或者采用抽签方式确定7人参加投标，因为这些做法不符合评审活动中的择优原则，限制了申请人之间平等竞争，违反了公平竞争的招标原则。 171、
案例 背景 某城市地方政府在城市中心区投资兴建一座现代化公共建筑A.，批准单位为国家发展改革委员会，文号为发改投字[2005]146号，建筑面积56844m2，占地4688m2，建筑檐口高度,地下三层，地上二十层。采用公开招标.资格后审的方式确定设计人，要求设计充分体现城市特点，与周边环境相匹配，建成后成为城市的标志性建筑。招标内容为方案设计.初步设计和施工图设计三部分，以及建设过程中配合发包人解决设计遗留问题等事项。某招标代理机构草拟了一份招标公告如下： 招标公告 招标编号：****08-**号 ****** 城市的A.工程项目，已由国家发展改革委员会投字【2005】146号文批准建设，该项目为政府投资项目。已经具备了设计招标条件，现采用公开招标的方式确定该项目设计人，凡符合资格条件的潜在投标人均可以购买招标文件，在规定的投标截止时间投标。 ① 工程概况：详见招标文件 ②招标范围：方案设计.初步设计.施工图设计以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗留问题。③资格审查采用 资格后审 方式，凡符合本工程房屋建筑设计甲级资格要求并资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。④对本招标项目感兴趣的潜在投标人，可以从***省***市***路***号政府机关服务中心购买招标文件。 时间为 2008年9月10日至2008年9月12日，每日上午8时30分至12时00分，下午13时30分至17时30分（公休日.节假日除外）。 ⑤招标文件每套售价为200元人民币。售后不退。如需邮购，可以书面形式通知招标人，并另加邮费每套40元人民币。招标人在收到邮购款后1日内，以快递方式向投标申请人寄送上述资料。 ⑥投标截止时间为 2008年9月20日9时30分。投标截止日前递交的，投标文件须送达招标人（地址.联系人见后）；开标当日递交的，投标文件须送达 ***省***市***路***号市政府机关服务中心。逾期送达的或未送达到指定地点的投标文件将被拒绝。 ⑦招标项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在***省***市***路***号市政府机关服务中心公开进行，邀请投标人派代表人参加开标会
议。 （招标代理机构名称.地址.联系人.电话.传真等（略））问题 1.请逐一指出该公告的不当之处。
参考答案：该公告有以下不当之处.1）未载明招标人名称地址；2）未载明招标项目概况 3）发售招标文件的时间不满足五个工作日 4）投标截止时间不符合法律规定不得少于二十日 5）投标文件递交的地址不完整，地址应载明单位的具体楼号.房间号
该公告有以下不当之处.1）未载明招标人名称地址；2）未载明招标项目概况 3）发售招标文件的时间不满足五个工作日 4）投标截止时间不符合法律规定不得少于二十日 5）投标文件递交的地址不完整，地址应载明单位的具体楼号.房间号 172、
案例 某房地产公司计划在北京市昌平区开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。问题：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？ （2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？（3）通常情况下，哪些工程项目适宜采用邀请招标的方式进行招标？
参考答案：（1）建设工程施工招标的必备条件有：1）招标人已经依法成立；2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；3）招标范围.招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，
已经核准；4）有相应资金或资金来源已经落实；5）有招标所需的设计图纸及技术资料。（2）本工程不完全具备招标条件，不应进行施工招标。 （3）有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；2）受自然地域环境限制的：3）涉及国家安全.国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5）法律.法规规定不宜公开招标的。
（1）建设工程施工招标的必备条件有：1）招标人已经依法成立；2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；3）招标范围.招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；4）有相应资金或资金来源已经落实；5）有招标所需的设计图纸及技术资料。（2）本工程不完全具备招标条件，不应进行施工招标。 （3）有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；2）受自然地域环境限制的：3）涉及国家安全.国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5）法律.法规规定不宜公开招标的。 六 、论述题
173、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约
定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。 参考答案：B 七 、简答题
174、建设工程施工合同的特征如何？
参考答案：建设工程施工合同的特征：（1）合同标的的特殊性；（2）合同的履行期限的长期性； （3）合同内容的多样性和复杂性；（4）合同监督的严格性。
175、按索赔的目的.处理方式.合同依据和有关当事人进行划分，索赔的种类有哪些？
参考答案：可以按多种方式对索赔进行分类。 （1）按索赔的目的分为：工期索赔与费用索赔；（2）按索赔的处理方式分为：单项索赔与总索赔； （3）按索赔的合同依据分为：条款明示的索赔与条款默示的索赔； （4）按索赔的有关当事人分为：承包商同业主之间的索赔.总承包商同分包商之间的索赔.承包商同供货商之间的索赔。
176、投标文件一般包括哪些内容？
参考答案：投标文件一般包括以下七个方面的内容：（1）投标书；（2）投标保证书； （3）报价表；（4）施工规划； （5）施工组织机构表.主要工程管理人员人选及其简历；（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件；（7）其他必要的附件和资料。
177、计算标价的主要依据有哪些？
参考答案：计算标价的主要依据有： （1）招标文件，包括工程范围和内容.技术质量和工期的要求等； （2）施工图纸和工程量清单； （3）现行的建筑工程预算定额.单位估价表及取费标准；（4）材料预算价格.材差计算的有关规定；（5）施工组织设计或施工方案；（6）施工现场条件； （7）影响报价的市场信息及企业内部的相关因素
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容